无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧 绿化采购协议篇一乙方(施工单位):______有限公司 根据《_经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。 第一条.建筑消防设施概况: (一) 建筑名称: (二) 安装施工范围: (三)开工日期: 年 月 日 竣工日期:年 日 第二条.图纸、预算交付 (一) 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。 (二) 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。 第三条.合同价款、拨款和结算: (一) 合同价款: (二) 付款方式: 价20%的进度款,工程完工付至总价的80%,工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后,甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。 第四条.材料、设备供应:由乙方负责供应。 第五条.双方责任: (一) 甲方:为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系,按乙方所报进度付款。 (二)乙方:应及时采购设备、材料,严格按操作规程施工、确保安装质量,服从甲方的进度安排,按时提供有关竣工资料并参加竣工验收,协助甲方进行消防验收工作。 第六条.图纸变更: 设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更,应提前十五日书面通知对方,并经公安消防部门批准。 第七条.验收和工程质量: (一) 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案,甲方在十日内组织验收; (二) 消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。 第八条.保修: (一) 保修内容:见安装施工范围; (二) 保修期限:自验收合格之日起保修壹年; (三) 保修期满后,按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。 第九条.违约责任: (一) 甲方责任: 3. 工程未经消防验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任; 4. 超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的向乙方偿付逾期的违约金。 (二) 乙方责任: 2. 保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。 第十一条.如需担保。另立合同。 第十二条.本合同自双方签字盖章之日起生效,至保修期满终止。 第十三条.本合同正本两份,双方各执一份,副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。 第十四条.其他: 1、本工程预、结算执行20_版《山东省安装工程消耗量定额》,按叁类安装取费,人工费按66元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。 2、 乙方须服从总包单位的协调管理,否则处以工程总造价的1‰的罚款。 3、 工程安装施工必须与其他相关单位互相配合,协调施工,因配合不当造成的损失及工期延误,施工单位自己负责。 合同订立时间: 年 月 日 甲 方(章): 乙 方(章): 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 开户 银行: 开户 银行: 账 号: 账 号: 邮政 编码: 邮政 编码: 年 月 日 绿化采购协议篇二依据《_合同法》《_建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称:_________ 2.工程地点:_________ 第二条承包范围: 第三条工程承包方式:_________ 第四条合同工期 开工日期:_________ 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程造价:_________ 付款方式:_________ 价款调整:_________ 第六条工程质量及验收标准 1.本工程由甲乙双方及府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。 2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-_.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(_年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-_.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-_.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条质量保修 1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。 2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。 绿化采购协议篇三卖方:(简称甲方) 地址: 风险提示: 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 买方:(简称乙方) 地址: 甲、乙双方按照《_合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商一致,现就甲方出售自种绿化苗木事宜达成如下条款: 风险提示: 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。 第一条、转让标的物及价格 1、甲方愿意将其位于____________内原绿化地所有的乙方可用的苗木出售给乙方。 2、甲方同意以__________人民币的价格一次性出售给乙方。 风险提示: 应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”,此约定只有始期,即“收货”,无终期,即到底是收货后当日/当时支付款项,还是收货后一日/两日/十日内付清?应该有明确的始期和终期。 第二条、付款方式 乙方将所有可用的苗木全部移走后一次性付款给甲方。 第三条、双方权利义务 1、甲方确认上述出售给乙方的苗木是合法的、产权清晰,没有权属和任何经济纠纷。否则甲方愿意承担一切法律责任和由此给乙方带来的一切经济损失并支付违约金。 2、合同签订后,甲方愿意为乙方提供采挖树苗的便利条件。负责处理采挖、运输过程中的一切纠纷、及各部门、村委会、人员阻碍、干涩、刁难等一切不利于采挖、运输及买卖的一切行为。否则甲方愿意承担一切法律责任和由此给乙方带来的一切经济损失并支付违约金。 3、甲方负责办理树苗采挖及运输的相关合法手续(手续费自理),所有手续必须在合同签订后10个工作日内完成以免延误乙方采挖及运输树苗。 4、合同签订后,甲方保证该批苗木是完整的,不存在人为的破坏和偷挖苗木的情况发生。 风险提示: 如果货物送往本地,当明确约定送货地点,这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地,则尽量不要写明,而应争取约定由本地法院管辖。此外,合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人,须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后,对方不承认收货的事实,给诉讼中的举证带来困难。 因现在企业人员的变动较为频繁,当对方更换新的经办人时,应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说,应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货,以防止外地买方卸货后不再支付余款,置于“货款两飞”的尴尬境地。 5、乙方自行采挖和运输树苗,所产生的费用由乙方自行承担。在甲方提供相关树苗采挖及运输的相关合法手续之日起3个月内完成所有苗木的移栽。 第四条、争议解决 合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决,协商不成受诉法院为昆明市中级人民法院,胜诉方与诉讼相关的诉讼费、律师费等由败诉方根据败诉比例为对方承担。 第五条、合同效力 1、本合同一式两份经双方签字认可之后生效,甲乙双方各执一份。 2、本合同期限为双方货、款两清。 风险提示: 质量不符合合同约定,通常违约方应按照合同总金额的___%向守约方支付违约金。违约责任中是否包括预期利润,可以综合交易的实际的情况,约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润,约定的预期利润可以得到法院的支持。 根据合同法规定,当事人一方违约时,守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种,既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。 第六条、违约责任 1、甲、乙双方合同签订后,任何一方违反上述条款均为违约。双方同意违约金定为______万元人民币(大写:______万元整)。 2、由于一方违约给对方造成其他损失的由违约方赔偿该损失。 甲方(签章): _____年____月____日 乙方(签章): _____年____月____日 绿化采购协议篇四合同编号: 需方单位(甲方): 供方单位(乙方): 根据《_合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,保证产品质量和供应交付正常进行,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 注:1)上述单价不得因市场行情波动而变化,上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。 2) 最终结算数量按实际签收交付的数量为准。 1、 乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。 2、 甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准:国家现行规范。 3、 乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定(有特殊要求的,须另行书面确定)。 1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的发票和其他相关技术质量资料。 2、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该物资现行的国家或行业标准验收。 3、物资数量以甲方书面签收为准。 4、经核查该批物资确实不符合规定要求的,甲方由此受到的经济损失,包括误期损失,均由乙方按违约责任承担。 5、甲方在物资验收时未发现质量问题,但在使用时或使用后发现确实因该批物资质量未达到规定要求而引起的质量问题,经济和工期损失均由乙方承担。 7、乙方在材料运抵交货前5天通知甲方,甲方应提供堆放场地或堆放仓库。 8、乙方须负责材料正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作,包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全,在正式交货前,包括运输途中、卸货中如有人生伤害或材料受损失均由乙方负责。 1、交货时间: 。 2、交货地点: 。 3、交货方式: 乙方送货。 4、乙方在产品运抵交货地点后,甲、乙双方应及时做好验收工作,和书面交验签字记录,必要时须得到业主和监理的书面验收确认。 网银支付 。 材料付款方式:滚动付款。 1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。 2、因质量不符合约定,甲方可要求更换或退货,更换视作逾期交货, 退货视作不能交货,并承担违约责任。 3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。 4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约,乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。 5、由于乙方原因,造成材料交货时间延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合约总价的1%计算,按天累计。同时,甲方有权单方面终止合同,乙方承担赔偿责任。 6、乙方在交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时,甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。 7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为,属于违约,乙方应承担违约给甲方造成的损失。 8、乙方违约后,甲方要求乙方继续履行合同时,乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 1、甲、乙双方协商一致; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的的; 4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的; 5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。 本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向合同签约地(南阳市)有管辖权的人民法院提出诉讼。 1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。 2、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。 3、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。 4、本合同一式 6 份,双方各执正本 1 份,副本 2 份。 5、其他约定: 购买数量有增减不影响本合同执行 。 合同签订单位: 甲方(盖章) 乙方(盖章) 法人签字: 法人签字: 签约日期: 签约日期: 绿化采购协议篇五甲方: 乙方: 本着平等、互利、自愿的原则,经甲乙双方共同协商,达成以下合同: 一、工作内容:甲方将绿化栽植部分及养护承包给乙方。 二、苗木名称:朴_或黄连木,规格见附表。 三、苗木到场质量要求:土球完整,根据国家要求确定土球大小,无病虫害,保证90%冠幅,分枝点。 四、乙方应根据国家相关技术要求,及自身经验和苗木生长情况进行栽植,栽植完后做好养护工作。 五、苗木的养护期满天,乙方保证苗木成活率满100%。 六、付款方式:栽植完毕验收合格后甲方支付乙方栽植费的,即人民币:。达到成活率100%,甲方一次性支付清乙方苗木栽植费的余款。 七、施工及养护期内,乙方必须按照相关的安全操作规程施工,若因操作不当所发生的一切安全事故由乙方负责。在施工、养护期间,乙方应加强成品保护,若因人为因素或使用不当造成的损失由乙方负责。 八、违约责任:若任何一方违约则支付守约方总额的违约费。乙方苗木到场后经甲方验收后开始栽植,甲方应按时支付苗木款。 九、有效期:本合同经甲、乙双方签字盖章后有效,有效期从________年____月____日至________年____月____日。 十、本合同一式两份,甲乙双方各一份,签字盖章生效,具有同等法律效力,付清余款后自动失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 微信公众号搜索 说说网 ,再点击 关注 ,这样您就可以每天订阅到精典说说美文了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注。
|