合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。 外幕墙分包合同篇一甲方(发包方): 乙方(承包方): 甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就 合作事项协商一致,签订本分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称:香榭国际南区一期7、8#楼 二、工程地点:江油市中医院旁 三、工程承包内容及范围: 1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准,玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。 2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。 四、工程工期: 2、施工过程中,如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延; 五、工程质量及材料要求: 1、各种材料下料、制作安装,接头位置、焊接等均应符合规范要求。 2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理,严禁拖延或不整改。 3、如某部位存在严重问题,必须返工。 4、若返工造成延误工期的,如对下道工序的工种造成停工,停工的 工人人工费由乙方赔偿。 六、工程价款: 元/平方米; (按实际面积进行结算) 七、工程价款的拨付及结算方式: 1、工程款的支付: 八、考核验收:本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故,发生的任何费用均由乙方承担。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可,否则不得使用。 5、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 九、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 十、乙方责任: 1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。 2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。 3、材料进场时,由乙方卸料,配合甲方项目部收料人员共同验收,核对材料的合格证、标牌、规格、数量,并按材料的规格不同,有序、合理的堆放整齐,做好防锈保护工作。 5、乙方必须将废料堆放入池,做好工完料净场地清工作。 6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。 7、本班组在其相关工序开始前和结束后,与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续 8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。 10、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守甲方的各项管理规定。 十一、违约责任: 1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任: (2)因甲方原因延误工期超过十日的,应向乙方支付怠工费,并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任: 3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 十二、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。 十三、争议: 甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。 甲方(签章): 乙方(签章): 工程负责人: 工程负责人: 电话: 电话: 年 月 日 : 年 月 日: 外幕墙分包合同篇二总承包方:(简称甲方) 分 包 方:简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关行业内相关文件及法规,为明确责任,协作配合,确保工程质量,经甲、乙双方协商一致,签订本委托合同,以兹共同遵守。 1、 工程名称: 工程 2、 分包内容: 办公楼室外幕墙工程 3、 工程地点:本工程位 1、 由建设方委托具有甲质资质专业幕墙设计单位(苏州柯利达建筑装饰工程有限公司),进行c#楼室外幕墙设计,由建设方委托原图审单位审图。 2、 乙方在总包单位的统一管理下,单独承包c#楼室外幕墙施工,组建项目经理部,乙方在施工过程中必须自觉、无条件、完全履行图约内全部外幕墙施工,独立承担一切经济责任、民事法律责任和其它责任。 3、 乙方应认真按图纸施工,按国家现行的质量验收规范和评定标准精心组织施工,认真接受业主、甲方、监理及质量监督部门的检查,工程符合现行国家施工规范与工程验收合格要求。 1、 本分包合同竣工日期 年 月 日,其中主楼外架要求在 年 月 日之前拆除完毕。 2、 合同签订后乙方提交一份详细的幕墙施工进度计划及材料进场计划报甲方及监理审核。 本合同幕墙工程甲方现全权委托乙方与建设方直接结算,现同意建设方按幕墙结算总价直接支付给乙方(甲方向建设方开据付款委托),由乙方直接提供工程发票给建设方。 一、 甲方的权利和义务 1、 参与外幕墙施工计划的编制,重点掌握土建工序的搭接时间点。 2、 协调乙方施工现场的秩序、材料堆放、设备安全秩序。 3、 在幕墙施工的总计划内按时插入外墙保温的施工,并按时完成。 4、 参加幕墙工程竣工验收,指导乙方的竣工资料按南昌市建设工程档案馆的规定和要求进行整理,对乙方提交的幕墙工程竣工资料进行归档、由甲方统一交档案馆备案。 5、 提供人货梯给乙方使用至 年底,并协调每日的使用时间。 6、 负责现有外挑架(十二层以上)的修整以满足外幕墙施工要求(包括部分需重新搭设的挑架),完成现有外架的竹跳板满铺及踢脚钢管的安装,对影响幕墙施工的挑架必须重搭。以上挑架的修整必须通过乙方的验收。 7、 在8月18日前完成主楼五层至十二层外架的搭设,满足外幕墙的施工。 8、 甲方认真完成以上义务,将收取乙方支付的综合费用30万元(该费用包括总包管理费、上级管理费、企业管理费、满铺设竹跳板增补2万元、人货梯及外架使用费等),除电费装表单独计费外,甲方不再收取任何其它费用。 二、 乙方的权利和义务 1、乙方单独核算,在工程施工、管理中一切风险、责任及债权债务等均由乙方承担。服从甲方的现场统一管理。 2、乙方必须按照施工图设计和监理工程师指令,做到精心施工,若出现施工质量问题,一切经济赔偿责任及因此产生的法律后果由乙方承担。 3、在施工过程中乙方必须做到安全生产、文明施工,严格操作规程,严格遵守安全生产责任制,单独配全消防器材。若发生安全责任事故,一切经济损失、经济赔偿责任或由此起的`法律后果由乙方承担。 4、乙方所用材料的进场必须报监理工程师检查及见证送检,检验合格后方可使用,各工序自检合格后向监理报验。 5、乙方必须按照甲方工程技术资料审批、汇总的有关规定和技术管理方法,按照南昌市工程档案馆的资料归档管理办法,完成施工资料的立卷、归档,待工程竣工后移交甲方统一交档案馆备案。 6、乙方进场后单独安装电表,按表计量用电量,将电费直接交给甲方。 7、裙楼外架由乙方搭设。 8、乙方使用甲方人货梯及外架等,需支付30万元综合费用给甲方,除电费外甲方将不再收取乙方任何其它费用,乙方现委托建设方按三阶段直接支付给甲方。 1、甲方责任:确实未能按照合同的规定完成外架的搭设、整理及有效提供人货梯的使用,影响幕墙工程进度或造成乙方停工、窝工时,乙方有权要求建设方暂缓支付相关配合费用,其外架及人货梯使用时间将顺延。若未满铺完竹跳板,剩余部分由乙方自行解决,将按比例减扣甲方竹跳板费用。 2、乙方责任:未在合同规定时间内完工,对延期使用外架或人货梯,将向甲方支付外架或人货梯延期使用费。 2、合同履行过程中如发现纠纷,双方应本着谅解、协调的精神及时协商解决,若协商不成的,可提请当地仲裁委员会仲裁。 3、本合同一式陆份,甲乙双方各执三份。自双方签字盖章之日起生效。 甲 方:(盖章) 甲 方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 时 间: 时 间: 外幕墙分包合同篇三承包方(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规,经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守: 第一条 工程名称:蕉城区农业科技综合大楼 第二条 工程地点:宁德市蕉城区宁川北路02号 第三条 工程范围及内容:玻璃幕墙工程 第四条 承包方式:包工包料,铝材选用140系列铝型材幕墙料,幕墙胶等。 第五条 工程造价: 本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包,按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用),总数量约为 360 平方米。普通塑钢窗每平米200元;low-e中空玻璃每平方米195元。 第六条 工程价款的支付、结算: 1、合同签订后,乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%,验收合格后付总工程款的90%,此工程款一并记入决算内。 第七条 双方互相协作事项: 一、甲方责任: 1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据, 2、协调乙方与各单位之间工作关系。 二、乙方责任: 1、负责工地施工范围内的防火工作。 2、服从甲方现场负责人员指挥。 3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。 4、负责工地范围内安全及施工安全工作。 5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。 第八条 工程交工验收: 1、工程交工验收,应施工图纸及说明书,有关变更增减的书面文件。 2、工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行,并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,如工程质量不合格或工程局部尚未完成者,由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合验收标准的要求为止。 第九条 材料、设备问题:工程所需材料,全部由乙方负责。 第十条 工程质量保修及保修条件: 工程质量保修期为壹年,确因施工而引起的质量问题,乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当,自然灾害外造成的质量问题,乙方概不负责保修。 第十一条 其它事项: 1、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字章盖后生效。 2、本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。 3、有关工程的施工图纸与说明,以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收技术资料,也是本合同的有效组成部分。 4、本合同若有不详或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。 5、若增加工程,增加部份也适用本合同。 6、工程所有款项均以人民币支付。 第十二条 本合同经双方签字盖章之日起生效,到保修期满之日起自然失效。 发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 甲方代表(签字): 乙方代表(签字) : 年 月 日 年 月 日 外幕墙分包合同篇四第四条 合同价格 本合同幕墙工程甲方现全权委托乙方与建设方直接结算,现同意建设方按幕墙结算总价直接支付给乙方(甲方向建设方开据付款委托),由乙方直接提供工程发票给建设方。 第五条 双方的权利与义务 一、 甲方的权利和义务 1、 参与外幕墙施工计划的编制,重点掌握土建工序的搭接时间点。 2、 协调乙方施工现场的秩序、材料堆放、设备安全秩序。 3、 在幕墙施工的总计划内按时插入外墙保温的施工,并按时完成。 4、 参加幕墙工程竣工验收,指导乙方的竣工资料按南昌市建设工程档案馆的规定和要求进行整理,对乙方提交的幕墙工程竣工资料进行归档、由甲方统一交档案馆备案。 5、 提供人货梯给乙方使用至20xx年底,并协调每日的使用时间。 6、 负责现有外挑架(十二层以上)的修整以满足外幕墙施工要求(包括部分需重新搭设的挑架),完成现有外架的竹跳板满铺及踢脚钢管的安装,对影响幕墙施工的挑架必须重搭。以上挑架的修整必须通过乙方的验收。 7、 在8月18日前完成主楼五层至十二层外架的搭设,满足外幕墙的施工。 8、 甲方认真完成以上义务,将收取乙方支付的综合费用30万元(该费用包括总包管理费、上级管理费、企业管理费、满铺设竹跳板增补2万元、人货梯及外架使用费等),除电费装表单独计费外,甲方不再收取任何其它费用。 二、 乙方的权利和义务 1、乙方单独核算,在工程施工、管理中一切风险、责任及债权债务等均由乙方承担。服从甲方的现场统一管理。 2、乙方必须按照施工图设计和监理工程师指令,做到精心施工,若出现施工质量问题,一切经济赔偿责任及因此产生的法律后果由乙方承担。 3、在施工过程中乙方必须做到安全生产、文明施工,严格操作规程,严格遵守安全生产责任制,单独配全消防器材。若发生安全责任事故,一切经济损失、经济赔偿责任或由此起的法律后果由乙方承担。 4、乙方所用材料的进场必须报监理工程师检查及见证送检,检验合格后方可使用,各工序自检合格后向监理报验。 5、乙方必须按照甲方工程技术资料审批、汇总的有关规定和技术管理方法,按照南昌市工程档案馆的资料归档管理办法,完成施工资料的立卷、归档,待工程竣工后移交甲方统一交档案馆备案。 6、乙方进场后单独安装电表,按表计量用电量,将电费直接交给甲方。 7、裙楼外架由乙方搭设。 8、乙方使用甲方人货梯及外架等,需支付30万元综合费用给甲方,除电费外甲方将不再收取乙方任何其它费用,乙方现委托建设方按三阶段直接支付给甲方。 第六条 违约责任 1、甲方责任:确实未能按照合同的规定完成外架的搭设、整理及有效提供人货梯的使用,影响幕墙工程进度或造成乙方停工、窝工时,乙方有权要求建设方暂缓支付相关配合费用,其外架及人货梯使用时间将顺延。若未满铺完竹跳板,剩余部分由乙方自行解决,将按比例减扣甲方竹跳板费用。 2、乙方责任:未在合同规定时间内完工,对延期使用外架或人货梯,将向甲方支付外架或人货梯延期使用费。 第七条 其他事宜 2、合同履行过程中如发现纠纷,双方应本着谅解、协调的精神及时协商解决,若协商不成的,可提请当地仲裁委员会仲裁。 3、本合同一式陆份,甲乙双方各执三份。自双方签字盖章之日起生效。 甲 方(盖章) 甲 方(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 时 间: 时 间: 发包方:(以下称“甲方”) 承包方: (以下称“乙方”) 甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则且结合本工程具体情况,经双方友好协商达成一致并签订本承包合同,以期共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为包括幕墙加工、制作、安装及相关联部位的收边收口等内容(含测量放线、埋件安装、材料/装卸、各种试验、检测的人工配合、材料的加工、制作、安装、注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作),若因乙方施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求,乙方必须承担相关责任与损失,且乙方必须在经甲方允许时间内达到甲方节点进度要求;否则,甲方有权减少乙方承包的工程量,若连续两次未达到甲方节点进度要求,甲方有权将乙方清除出场。 2包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场材料卸车及转运费(包括现场内的水平、垂直运输的一、二、三次或因工作需要的其它多次转运)、包甲方采购材料到施工现场领料后的保管、包现场仓库的搭设、包配合甲方幕墙各种试验、检验人工费、包夜班抢工加班费、包春节或其它法定假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及用于施工作业的工具类消耗性材料(如切割片、钻花、抹布、甲苯等)、包本合同约定的其他事项和费用。 4、乙方清包工范围内的工作量以固定单价包干(具体单价详见本合同第六条)。该包干单价不因劳动力价格的波动、物料的涨价、汇率的变动或法律、法规、规章的变化等任何因素的影响而作出任何调整。甲方在该包干单价外不再向乙方及乙方人员支付任何形式的其它费用。 三、工期要求 1、本工程开工日期; 竣工日期: 年 月 日 ;总工期 天,自甲方通知乙方进场之日起开始计算。乙方的具体施工进度必须满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。 2、非不可抗力影响,合同工期不得顺延。因不可抗力影响的工期,经甲方签字确认后工期相应顺延,但不增加费用(含因顺延造成的窝工费用和其他损失)。 上述不可抗力是指:战争、大于二十年一遇的洪水。 3、乙方应在工期延误事实发生后3日内就延误内容向甲方项目部提出书面报告,乙方逾期未提出书面报告的,视为其放弃此权力。 四、工程质量 2、如甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方,乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用,工期不予顺延。 3、乙方必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工,工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。因乙方原因导致工程质量未达到合格工程标准,则甲方向乙方收取工程价款的10%作为违约金。如因此给甲方造成损失的,乙方并应承担全部赔偿责任。 5、若乙方认为工程质量已超过合同约定标准且取得优良工程等级以上,工程验收完成10个工作日内由乙方提出书面申请,由甲方质管部组织相关部门对其进行评定,经评定情况属实者视项目的复杂程度、工程量大小给予20xx~10000元不等奖励。 五、双方权利义务 (一)甲方权利义务 1、负责现场的统一协调管理,协调设计图纸问题的处理,对设计变更进行签证。 2、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工及ci策划等工程管理工作,对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出整改、处罚意见,并有权解除本合同。甲方因此解除合同的,乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。 3、甲方有权对乙方所犯错误视不同情况给予乙方经济上的处罚(详见合同附件一,关于现场质量、安全、文明施工、材料、日常工作配合等管理条例),乙方进场14日内,甲方项目部须针对项目的具体情况与乙方签订有关工期、质量、安全、材料、文明施工等项目管理责任书,标准参照甲方相关文件,以上责任书都将作为甲方对乙方管理过程中的实施标准。 4、协调总包方向乙方提供材料、构件及机具的临时堆放场地及围护设施,提供施工用水、用电接驳点(由接驳点到工作面的电缆线及电箱的配置由乙方负责),现场所需的所有配电箱、电线等用电设备均全部由乙方提供。 5、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具(但总包方收取的使用费除配合费以外部分由乙方承担)。但如总包方拆除脚手架及垂直运输工具后,乙方须及时配合甲方向业主签证,乙方因此而增加的费用由乙方自行承担。 6、负责协助乙方在施工中与业主、监理、总包及其他交叉施工队伍的关系。 7、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。 8、甲方有权根据乙方在施工工期内提供的劳务人员名单直接代乙方发放人工工资,并在本合同价款中扣除。劳务工人在领取工资时必须凭本人身份证原件领取,签名时应注明“本月工资已全部领齐”或“本工程工资已全部领齐”字句,并印上手印。 9、负责对乙方进行技术交底,组织乙方所完工程的交工验收。 10、若在施工过程中或施工完成后,总包、监理、业主因种种原因未及时验收或因乙方原因造成质量不合格、进度不满足要求等,导致业主拖延向甲方付款,则甲方向乙方付款亦相应拖延;乙方不得停工、怠工,如有停工、怠工,甲方视情节轻重,有权扣除其应付款项。 11、施工过程中或保修期间,发生玻璃自爆情况或未发现损坏责任人,乙方均负有免费进行玻璃的重复安装责任,否则,甲方有权安排他人进行安装,费用直接从乙方工程款或保修金中扣除。 12、若乙方在质量、工期、安全文明施工、与项目部的配合等方面无法满足甲方的要求,甲方有权终止合同,对已完成工程量按完工价款的80%进行结算,并扣除风险担保金。 13、乙方(含管理人员及施工人员)须无条件服从甲方的人力资源调配。 共3页,当前第2页123外幕墙分包合同篇五玻璃幕墙是由金属构件、幕墙玻璃与结构密封胶材料组成的建筑外围护结构体系 ,玻璃幕墙分包施工合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的玻璃幕墙分包施工合同范文,感谢您的欣赏。 甲方(发包方): 乙方(承包方): 甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就 合作事项协商一致,签订本分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称:香榭国际南区一期7、8#楼 二、工程地点:江油市中医院旁 三、工程承包内容及范围: 1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准,玻璃幕墙的制作、安装、保证正常使用。 2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。 四、工程工期: 2、施工过程中,如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延; 五、工程质量及材料要求: 1、各种材料下料、制作安装,接头位置、焊接等均应符合规范要求。 2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理,严禁拖延或不整改。 3、如某部位存在严重问题,必须返工。 4、若返工造成延误工期的,如对下道工序的工种造成停工,停工的 工人人工费由乙方赔偿。 六、工程价款: 元/平方米; (按实际面积进行结算) 七、工程价款的拨付及结算方式: 1、工程款的支付: 八、考核验收:本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故,发生的任何费用均由乙方承担。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可,否则不得使用。 5、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 九、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 十、乙方责任: 1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。 2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。 3、材料进场时,由乙方卸料,配合甲方项目部收料人员共同验收,核对材料的合格证、标牌、规格、数量,并按材料的规格不同,有序、合理的堆放整齐,做好防锈保护工作。 5、乙方必须将废料堆放入池,做好工完料净场地清工作。 6、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。 7、本班组在其相关工序开始前和结束后,与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续 8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。 10、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守甲方的各项管理规定。 十一、违约责任: 1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任: (2)因甲方原因延误工期超过十日的,应向乙方支付怠工费,并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任: 3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 十二、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。 十三、争议: 甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。 甲方(签章): 乙方(签章): 工程负责人: 工程负责人: 电话: 电话: 年 月 日 : 年 月 日: 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国经济合同法》的规定,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,甲方将部分中银改造室外墙玻璃幕墙拆除工程(具体见承包范围)交乙方施工。为明确双方职责,加强管理,确保工程质量,使工程顺利进行,经双方协商,特订本协议。 第一条 工程概况 1、工程名称:中国银行辽宁省分行改造改造工程 2、工程地点:大连市中山区延安路9号 第二条 承包范围 根据施工图要求和甲方指定拆除范围,主要如下: 将自然地坪以上室外台阶、扶手以及外墙立面所有干挂理石、钢架、玻璃门窗、幕墙、铝板拆除,所拆下的废料包括理石、玻璃、铝板、铝合金龙骨、钢埋件、白钢扶手、白钢扣板、旋转门(卷帘门、白钢门除外)归乙方所有并及时清运出工地现场(地下一层理石墙面排渣除外)。 第三条 工期要求 根据甲方提供的施工形象进度总计划,乙方必须按照甲方提出的工期要求,按时完成甲方要求完成的工作内容,否则,甲方有权将其合同范围内工作内容划分给其他班组进行拆除并对乙方作出任何经济处罚,且由乙方承担由此引起的一切后果。 第四条 质量标准 根据有关规定要求施工,并最终满足业主和工程监理的验收要求,如不符质量要求,造成一切损失由乙方负责赔偿。 第五条 结算方式 1、乙方自行承担拆除及运输所发生的所有费用。 2、所拆下废料归乙方所有,乙方支付甲方元废料款)。 第六条 付款方式: 合同签定之日后一天内乙方一次性支付清全部合同金额,同时另外交纳5万元保证金,履约完毕无息退还。 第七条 文明施工 乙方应当合理保持现场不出现不必要的障碍物,妥善存放和处理材料设备,及时及时从现场清除并运走各种残物、垃圾和不需要的临时设施,保持施工现场清洁,必须应遵守国家有关环境保护法律、法规的规定,采取合理措施保护现场内外的环境,防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 第八条 甲方责任 1、检查、督促乙方质量、进度、安全等全面工作。 2、提供垂直运输,做好施工中协调工作。 第九条 乙方责任 1、必须满足甲方的施工进度要求。因乙方原因造成工期拖延,每拖延一天罚款按总价的2%扣罚。 2、拆除操作须保护原结构,质量按照国家的验收规范必须经监理验收合格。因乙方原因无法施工者,所造成的甲方损失,其一切后果由乙方负责。 3、乙方对施工人员进行具体的安全操作交底,因自身原因造成的安全事故责任自负。 4、严禁在工地打架斗殴和偷盗行为,一经发现甲方有权重罚,按偷盗物品市场价20倍处罚,情节特别严重者追究其法律责任。对于发生偷盗行为的分包队伍,第一次以处罚教育为主,如果第二次再经发现,该队伍一律清退出本工程,前期工作量按一半结算。 7、乙方自备安全帽、线手套、小型工具等。 8、乙方人员对所领取机具工具等应妥善保管好,及时归还甲方仓库。 第十条 安全责任 严格执行项目部拆除工程安全防范实施细则,防止安全事故发生,工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。劳务分包人自行投保劳务作业人员的人生意外伤害保险。发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 第十一条 本协议未尽事项由双方另行协商,与本协议具有同等效力。在本协议之外签订的内容与本协议相抵触时无效。 第十二条 本协议经双方签字后生效,工程完成失效。 第十三条 本协议一式二份,甲乙各执一份。 甲 方 代 表: 乙 方 代 表: 盖 章: 身份证号码 : 日 期: 年 月 日 日 期 : 年 月 日 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规,经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守: 第一条 工程名称:蕉城区农业科技综合大楼 第二条 工程地点:宁德市蕉城区宁川北路02号 第三条 工程范围及内容:玻璃幕墙工程 第四条 承包方式:包工包料,铝材选用140系列铝型材幕墙料,幕墙胶等。 第五条 工程造价: 本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包,按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用),总数量约为 360 平方米。普通塑钢窗每平米200元;low-e中空玻璃每平方米195元。 第六条 工程价款的支付、结算: 1、合同签订后,乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%,验收合格后付总工程款的90%,此工程款一并记入决算内。 第七条 双方互相协作事项: 一、甲方责任: 1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据, 2、协调乙方与各单位之间工作关系。 二、乙方责任: 1、负责工地施工范围内的防火工作。 2、服从甲方现场负责人员指挥。 3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。 4、负责工地范围内安全及施工安全工作。 5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。 第八条 工程交工验收: 1、工程交工验收,应施工图纸及说明书,有关变更增减的书面文件。 2、工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行,并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,如工程质量不合格或工程局部尚未完成者,由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合验收标准的要求为止。 第九条 材料、设备问题:工程所需材料,全部由乙方负责。 第十条 工程质量保修及保修条件: 工程质量保修期为壹年,确因施工而引起的质量问题,乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当,自然灾害外造成的质量问题,乙方概不负责保修。 第十一条 其它事项: 1、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字章盖后生效。 2、本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。 3、有关工程的施工图纸与说明,以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收技术资料,也是本合同的有效组成部分。 4、本合同若有不详或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。 5、若增加工程,增加部份也适用本合同。 6、工程所有款项均以人民币支付。 第十二条 本合同经双方签字盖章之日起生效,到保修期满之日起自然失效。 发包方:(盖章) 承包方:(盖章) 甲方代表(签字): 乙方代表(签字) : 年 月 日 年 月 日 微信公众号搜索 说说网 ,再点击 关注 ,这样您就可以每天订阅到精典说说美文了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注。
|