合同协议可以明确交易双方的权责,明确各方的权益和义务,降低合同纠纷的发生和解决难度。想要了解合同协议的具体写作要点?请参考以下小编为您提供的合同协议样本。 污水处理合同根据《______》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。 第一条:租赁机械的名称: 规格:________________________。 型号:________________________。 数量:________________________。 使用地点:________。 第二条:甲方为租赁机械配备操作手_____名,其每人工资_____元/月,由____方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由_____方负责承担。 第三条:租赁期限。 自____年____月____日至____年____月____日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。 第四条:租赁机械的所有权。 1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。 2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。 3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。 第五条:租金的计算和支付。 1、自____年____月____日至____年____月____日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 2、租赁期间原则上每____均工作时间不超过8小时,每月累计不得超过_____小时,确因工作所需超出____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算____元/月,____元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。 第六条:保证金。 经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金____元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。 第七条:租赁机械的交货和验收。 1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。 2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。 3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。 4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。 第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用。 1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件____元以下由乙方负责承担,在_____元以上由甲方负责承担。 2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。 3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。 4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。 第九条:租赁机械运费的承担。 租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。 第十条:租赁机械的毁损和灭失。 1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险。 2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用: 将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。 更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用。 当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。 第十一条:违约责任。 1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租用,造成的损失均由乙方负责。 2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。 3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施: 要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。 终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。 第十二条:争议的解决。 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决如果协商不能解决,应提交____仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。 法定代表人:___________________。 委托代理人:___________________。 地址:___________________。 电话:___________________。 开户行:___________________。 帐号:___________________。 税号:___________________。 法定代表人:___________________。 委托代理人:___________________。 地址:___________________。 电话:___________________。 开户行:___________________。 帐号:___________________。 税号:___________________。 污水处理合同甲方:(以下简称甲方)。 乙方:(以下简称乙方)。 丙方:(以下简称丙方)。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。 2工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目a1、c1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下: 1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作: 2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;。 3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;。 5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;。 6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;。 7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。 8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。 竣工日期:______年______月______日; 满足现行国家规范及相关标注、规程要求。 工程质量标准:合格。 本合同承包总价为____________元整(人民币),金额________________(大写):____________________整(人民币)。 其中: a1区合同承包价为____________元整(人民币),金额(大写):____________元整(人民币)。 c1区合同承包价为____________,金额(大写):____________元整(人民币)。 1、合同签订后日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;。 1、本合同条款。 2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。 3、报价书及附件等。 组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。 本合同价款采用固定总价方式确定。 1、丙方工作及责任。 1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工,并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意,并遵守乙方合理的指示和要求,包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。 2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工,并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工,编制安全施工措施,配备专职的安全员,相关作业人员必须持证上岗。 3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的'检查、监督管理,并配备强有力的技术、材料管理人员,对承包工程进行科学管理,严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。 4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 5)丙方提供甲方操作人员的技术培训,达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。 2、乙方工作及责任。 1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地,并负责整个施工的协调工作,施工和调试期间的用水用电有乙方负责。 2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。 3、经济责任。 1)如丙方工程质量不符合本合同规定,丙方负责无偿修理或返工。 2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失,有责任方承担。 3)出现安全事故,由责任方承担一切费用。 4)由于乙方的原因,未按本合同约定时间付款,乙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金,但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。 5)由于丙方的原因,未按本合同约定工期竣工,丙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金,但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时,造成乙方队伍窝工或退场及二次进场,施工周期顺延。 双方可以协商签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。 三方在履行本合同时发生争议,应协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。 十二、本合同一式六份,三方各执两份,具有同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章)。 设备维修合同甲方: 乙方: 签订地点: 签订时间: 甲、乙双方就甲方委托乙方对甲方的设备进行维修事宜,经协商一致,订立本合同。 1、乙方承接甲方维修工作,按本合同的约定完成各项内容,经验收合格后交付甲方。 2、维修项目内容: 3、项目施工地点:甲方指定地点; 4、交货期:乙方须在本合同生效之日起日内完成设备的全部维修内容,并调试合格交付甲方使用。 1、设备维修项目主要配件及价格(单位:元)。 2、合同总价为元,人民币大写金额为:整(含17%税,备件费、设计费、安调、调试、运费、培训、维护费等),在双方未签订新的协议之前,任何一方不得修改此费用。 2、甲方在收到上述发票经审核符合要求后1个月内付至合同总价款的90%,余款作为质保金,在质保期满后支付(无息)。 1、基本要求:设备维修、维护完毕后,质量稳定可靠,操作方便,满足甲方使用要求。性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准。 2、具体要求: 3、技术标准: 1、向乙方提供经甲、乙双方确认的设备维修所必须的技术资料。 2、为乙方提供施工场地并专人配合。 1、乙方向甲方的操作人员提供技术支持; 3、维修中需要的设备等由乙方负责自筹或租赁,所需费用由乙方自行承担。 1、检修过程精度或装配检查,需要有双方项目部门技术人员认可,并作记录; 2、所有更换的备件在装配前,由双方技术人员确认并验收,方可使用; 3、设备维修后,设备的精度、性能,达到使用要求和工艺技术要求; 4、设备检修完毕,乙方自检,准备验收报告,通知甲方验收,甲、乙双方填写“验收报告”;验收中发现的问题,乙方立即整改,直至达到合格要求,最终双方将签署最终验收报告。 1、交货期:乙方按合同约定的时间完成全部维修项目,并交付甲方使用; 2、质保期:自签署最终验收报告之日起个月; 3、更换的备件在质保及调试期间,如发生故障或损坏,均由乙方免费负责更换,经甲方通知后,乙方不能按时更换,甲方有权聘请第三方,相关费用从乙方质保金中扣除。 1、设备验收由甲方负责组织,乙方安装调试人员等参加。组织调试,甲方派出专人配合。 2、按双方签订的技术条款和国家、行业有关标准验收,达到原合同出厂技术指标。 3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准,经甲方最终验收合格,办理验收手续后交付甲方。 4、设备调试由乙方负责,甲方项目负责人及使用单位相关人员参加。 1、合同生效后,双方不得任意中止合同,否则支付对方合同总价款的5%作为违约金。 2、因甲方原因造成的拖期,交货时间顺延,调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期,责任由乙方承担,每拖期一天乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金,违约金从合同总价款中直接扣除。 3、其他违约责任按《中华人民共和国合同法》的规定,双方协商解决。 1、合同未尽事宜,双方协商解决。如因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。 2、附件为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。 3、本合同未经双方协商同意,不得转让、更改。 4、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式份,甲方执份,乙方执份。 设备维修合同发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合本设备具体情况,双方达成如下协议。 1、设备名称: 2、设备地点:xx医科大学 3、承包方式:乙方包工包料 4、工期:本设备自签订合同起20xx年x月x日前竣工。 5、设备质量:合格。 6、合同价款(人民币):xx元。 1、开工前3天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。 2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对设备质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的,需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。 3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 1、设备质量方面:乙方应加强施工中的质量控制措施和管理,确保设备质量达到合格等级。 2、劳动安全方面:乙方应加强施工现场人员的'劳动管理和劳动教育,注意劳动安全,做好施工现场防火、防盗、防触电等工作,不得随意破坏施工现场的安全围护设施,如发生工伤事故或意外事故,均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。 3、文明施工方面:材料堆放及现场施工应服从甲方管理,做到材料堆放整齐、规范,施工现场保证工完场地清;保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴,工作前严禁喝酒,对违反责任者将从重处罚,所处罚金将直接从设备款中扣除。 4、成品保护方面:乙方应加强成品保护工作,既要防止成品被别人破坏,又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品,破坏后由乙方自行负责;乙方破坏其他人的成品,损失由乙方承担,损失费用从设备款中扣除。 5、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏,否则应承担相应费用。 6、配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作,并承担费用。 7、保险和设备施工期间所发生伤亡等一切事故,均由乙方承担,所发生的一切费用均由乙方全部支付。 6、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 第五条设备质量及验收标准 1、本设备以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰设备施工及验收规范》(jgj73—91)、《建筑安装设备质量检验评定同意标准》(gbj300—88)等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、本设备质量达到国家质量评定合格标准。 3、甲、乙双方应及时办理隐蔽设备和中间设备的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽设备和中间设备验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5、设备竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 1、双方商定本合同价款采用第(2)种; (1)固定价格。 (2)中标价(含投标风险)+经济签证。变更部分按实际发生的设备量决算。涉及经济签证的,需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。 (3)可调价格;按照国家有关设备计价规定计算造价,按有关规定进行调整和竣工结算。 2、设备结算采用定额:20xx年《全国统一建筑设备基础定额安徽省综合估价表合肥地区综合价目表》(第二版)、1999年《安徽省装饰设备综合估价表合肥地区价目表》、《全国统一安装设备预算定额20xx安徽省估价表》。材料价格采用年月份合肥市建设设备市场价格信息。 3、取费标准:按四类取费。 本项设备质保期1年。质保期内,设备因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象,乙方需在2日内到场免费维修。 1、设备验收合格后,向中标人支付至合同价70%的合同金额; 2、经安徽医科大学审计部门审计并出具结算报告后支付至决算价的95%,同时退还履约保证金(无息)。 2、结算价的5%留取设备质量保证金,待质保期满无质量问题,招标人退还该设备质量保证金(无息)。 1、乙方采购的材料,应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。 2、凡乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对设备造成的损失全部由乙方承担。 1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装设备安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此引发的一切经济损失。 1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方5%元违约金。 2、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和设备成品,如造成损失,应照价赔偿。 3、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原来建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 4、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)乙方负责并承担损失。 5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 6、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知另一方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响设备进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解;协商或调解不成的,按下列第(2)种方式解决。 (1)提交合肥地区经济仲裁委员会仲裁; (2)依法向建设设备所在地人民法院起诉。 1、在本次施工中乙方要时刻注意施工安全,同时尽量避免在校园内产生很大的噪声,以免影响学生的正常学习和人身安全。 2、乙方严格按程序施工,每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序,从而确保设备质量。 3、在施工中,本设备如有变更部分甲方应及时通知乙方,并给予办理经济签证。 4、如因甲方未及时通知造成已完设备量返工,甲方因承担乙方经济损失。 第十四条其它未尽事宜,双方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则,协商解决。 第十五条招投标文件是合同不可分割的重要组成部分,凡合同未明确的内容一律以本项目招标文件为准。 第十六条本协议一式陆份,甲方四份,乙方二份。 发包方:xx医科大学(盖章) 承包方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 日期: 污水处理合同卖方:(以下简称甲方)。 买方:(以下简称乙方)。 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就天山路雨、污管材、管件等事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况。 1、工程名称:武坚镇污水处理管网完善工程。 2、工程地址:武坚镇境内。 3、使用地点:武坚镇境内。 二、合同内容及价格明细。 1、合同内容包括本工程所需污水管材。 2、卖方需按买方要求的数量、时间及时供货,如供货不及时,买方有权更换供货方,另寻供货方,并且卖方需承担价差及工地停工所造成的一切损失。 3、如因管材质量等问题造成工程返工或验收不合格,由此造成的返工及一切损失由卖方承担。 4、卖方负责货物运输并卸至买方指定的堆放地点。 5、卖方负责管材的焊接,在卖方允许的拖拉距离内进行牵引施工,如因卖方管材质量、焊接等原因,造成拉管失败的,损失由卖方承担。 6、价格明细: 卖方:(以下简称甲方)。 买方:(以下简称乙方)。 污水处理合同设计人:__________设计研究院 发包人委托设计人承担__________污水处理厂工程设计,工程地点为__________工业园区,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的设计要求; 2.2发包人提交的基础资料; 2.3《城市污水处理工程项目建设标准》; 2.4《中华人民共和国水污染防治法》; 2.5《城镇污水处理污染物排放标准》; 2.6其他现行国家标准或北京市地方标准; 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1合同书 3.2发包人设计要求 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) 项目名称:__________工业园区污水处理厂。 项目规模:日处理污水最终规模为10000立方米/天;一次整体设计分三期实施:第一期规模为2500立方米/天;第二期为2500立方米/天;第三期为5000立方米/天。 设计阶段:施工图设计。 设计内容:从工艺流程、设备选型、建筑结构、装修到整个污水处理厂区里的道路、绿化、围墙、变配电、市政、给排水、消防设施。 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间(已递交) 第六条设计人向发包人交付的相关资料、设计文件、份数、地点及时间 1、施工图蓝图一式八份; 2、施工图中采用的设备设计说明书二份(可以是复印件); 3、送审平面图二份;设备明细清单二份;家具明细清单二份; 4、设计概算:一式二份; 5、技术经济分析报告(含详细的运行成本分析报告):一式二份; 6、交付文件时间:本合同第八条; 7、交付地点为甲方筹建办办公室; 8、提交上述设计文件的同时要提供电子版一套; 9、设计院的营业执照、设计资质证书复印件为本合同的组成部分。 第七条费用 7.1双方商定,本合同的设计费按经甲方核定后的设计概算值的百分之计取,暂定元人民币。 7.2上述设计费用为估算设计费用,最终按甲方核定的设计概算值,设计费做相应调整。 第八条支付方式 8.1本合同生效后,发包人即支付设计预付款为设计费总额的%,计元整。 8.2设计人必须在20__年3月20日前提交平面图设计(包括设备平面布置图、家具平面布置图、生产设备明细清单、家具设备明细清单)后五天内,发包人对平面图予以书面确认,发包人支付设计费总额的20%,计人民币元;设计人必须在20__年4月25日前将所有本工程的设计施工图全部完成达到双方约定的设计质量标准后十天内,发包人对施工图予以确认,发包人支付设计费总额的30%,计人民币元整。设计人必须在20__年4月30日前将所有本工程的设计概算全部完成并交至发包人后十五天内,发包人根据发包人委托的招标公司做出的设计概算审查意见,确定支付本设计合同的总额,并支付至本设计合同总额的85%,设计人参加验线时,收取本合同设计费的5%;工程验收合格后,发包人结清设计费,不留尾款。 8.3双方委托银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 9.1发包人责任 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 9.1.3发包人应按本合同规定支付设计费。 9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。 9.2设计人责任 9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2设计合理使用年限为年。 9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的50%。 9.2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每单项每延误一天,减收设计费的百分之五。 9.2.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.6设计人交付设计文件后,按规定参加甲方及有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 9.2.7作为污水处理这样特有的专业性的工业项目,设计单位必须对污水处理的效果、工程项目的总体总投资规模的控制(每处理一吨污水的投资)和建成后污水处理运行成本负责(包括电费、人工费、固定资产折旧)。如工程建设项目投产后,达不到设计指标,甲方有权向乙方提出索赔,并由乙方承担相应的责任。 9.2.8双方文件来往都要办理有关签收手续。 9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。 9.2.10在施工过程中,如因工程建设需要设计师到场解决问题时,发包方提前以书面形式(传真)通知设计方,设计方在接到书面通知后二十四小时内赶赴现场解决需设计师解决的问题。 第十条保密 双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条仲裁 本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由北京市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 第十二条合同生效及其他 12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束调试投产为止。 12.3本工程项目中,设计人可提供相应的建筑材料、设备的生产厂或供货商作为发包方的工程资源,但不得指定。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。 12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 12.6本合同双方签字盖章即生效,一式四份,发包人二份,设计人二份。 12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 (盖章)(盖章) 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 住所:__________工业园区住所: 邮政编码:邮政编码: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮件:电子邮件: 开户银行:开户银行: 银行帐号:银行帐号: 设备维修合同供方: 需方: 签订时间: 一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。 二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额 产品名称规格型号产品序号故障原因处理方法维修费零件费返程运费: 差旅费: 上门服务费: 合计人民币金额(大写): 五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。 六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。 七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。 八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。 九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。 十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。 十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执一份,传真件有效。 十二、其它约定事项:______________________________________________________。 供方单位名称(章) 需方单位名称(章) 日期: 污水处理合同甲方:(一下简称甲方)。 乙方:(以下简称乙方)。 丙方:(以下简称丙方)。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。 一、工程概况。 2工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目a1、c1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下: 1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作: 2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;。 3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;。 5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;。 6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;。 7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。 8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。 二、项目合同期: 开工日期:暂定年月日(具体时间以甲方书面通知为准); 竣工日期:年月日; 合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。 三、质量标准:满足现行国家规范及相关标注、规程要求。工程质量标准:合格。 四、合同价款: 本合同承包总价为2756200.00元整(人民币),金额(大写):贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。 其中: a1区合同承包价为元整(人民币),金额(大写):壹佰叁拾贰万陆仟陆百元整(人民币)。 c1区合同承包价为,金额(大写):壹佰肆拾贰万玖千陆百元整(人民币)。 五、付款方式: 1、合同签订后日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;。 六、合同文件的组成及解释顺序: 1、本合同条款。 2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。 3、报价书及附件等。 组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。 1/2。 七、工程计价及结算调整本合同价款采用固定总价方式确定。 八、合同条款细则。 1、丙方工作及责任。 1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工,并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意,并遵守乙方合理的指示和要求,包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。 2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工,并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工,编制安全施工措施,配备专职的安全员,相关作业人员必须持证上岗。 3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的检查、监督管理,并配备强有力的技术、材料管理人员,对承包工程进行科学管理,严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。 4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 5)丙方提供甲方操作人员的技术培训,达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。 2、乙方工作及责任。 1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地,并负责整个施工的协调工作,施工和调试期间的用水用电有乙方负责。 2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。 3、经济责任。 1)如丙方工程质量不符合本合同规定,丙方负责无偿修理或返工。 2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失,有责任方承担。 3)出现安全事故,由责任方承担一切费用。 4)由于乙方的原因,未按本合同约定时间付款,乙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金,但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。 5)由于丙方的原因,未按本合同约定工期竣工,丙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金,但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时,造成乙方队伍窝工或退场及二次进场,施工周期顺延。 九、本合同未尽事宜,双方可以协商签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 十、合同生效:合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。 十一、争议解决:三方在履行本合同时发生争议,应协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。 十二、本合同一式六份,三方各执两份,具有同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章)。 设备维修合同甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为满足广大人民群众日益增长的健康需求,不断开展新项目新技术,结合本地介入治疗诸多因素,甲方决定新增设平板dsa系统一台,经甲方与乙方协商后共同引进东芝大平板数字减影血管造影系统(dsa)项目新技术,甲乙双方本着自主公开、平等互利的原则达成如下议: 1、由甲方无偿提供dsa的安放场地(房间),及水电设施,并按乙方要求进行改造。 2、甲方应该项目工作开展时,按行业规定到有关上级部门办理相关手续,保证项目开展的合法性。 3、由甲方负责本院的介入技术操作(也可由乙方委派),该操作人员由甲方按本院规章制度统一管理。 4、甲方组织介入医师、护理、技师符合相关资质,爱岗敬业、责任心强、有较强临床经验和动手能力。 5、甲方全体员工有义务积极配合支持宣传介入的工作,维护医院的利益。不得妨碍介入的正常开展,一经查实视为甲方违约。 6、甲方支付乙方设备款及配套设施(含设备和放射防护及装修)总价值30%。合计 7、甲方合同期间全部使用(采购)乙方提供介入耗材,耗材价格参照20xx年卫生部全国统一招标价,无招标价品种参照周边医院制订协议价,耗材价格不高于本地区同级医院采购价。 1、乙方全资提供平板dsa专用配套设备,型号为,协议期内,该配套设备归乙方所有。 2、提供医疗设备的使用说明书,提供的设备必须是合法的`医疗器械。 3、合同期间提供介入治疗所需相关耗材、耗材必须是合法的医疗器械,品质优良。满足临床需要。 4、提供专家临床支持、本地区宣传普及推广。 3、乙方负责为甲方培训相关技术操作人员并负责提供相关设备保修服务,设备(dsa)所有权归乙方所有。 4、合同意向确认后乙方负责设备采购、机房和手术室装修及防护,周期约定3个月。 5、人员培训周期3个月。乙方负责联系培训医院(甲方也可自行选择)、相关费和另行约定。 6、乙方辅助设备及配套设施包括:(总造价120万) 高压注射器:(一套) dsa专用工作站 心电监护仪:(附带有创压检测) 除颤器:(一套) 医用空气净化器:(两套) 药品柜、导管柜(各一套) 医用铅防护衣:(三套、) 空调:4台 机房整体防护(含施工安装) 1、介入诊疗收费标准由甲乙双方按《河北省医疗服务价格标准》并结合当地实际制定。 2、由甲方负责病人的各项医疗技术诊断和其他相应治疗,并对所做的检查治疗结论全权负责。 3、介入诊疗给医院带来的化验费、住院费、床位费、观察费、护理费、治疗费全部收入归甲方所有。 4、介入相关药品、耗材加成部分收入全部归甲方所有。 5、介入手术室相关工作人员工资、奖金福利由甲方负责,水、电、暖等基础费用由甲方负责。 6、介入手术费(含造影检查)按比例分成:甲方60%,乙方40%,(该费用于设备维护、保修、临床宣传、专家支持。不足部分另行协商) 7、甲方按月支付乙方上月使用介入耗材费用,支付金额以进货价为准,不含加价部分。结款日期15日前。(如:2月15日前支付1月全月使用耗材及手术费分成金额) 8、甲方按乙方提供的帐户转入乙方帐户上(转账银行:账号:开户名:)甲方不得以任何理由拒付,如果未按期或超期转帐,甲方应承担每日(百分之二)2%的违约金。转帐后保留转帐回单,以便查对账时用。 1、从设备安装调试成功后第二日起开始计算时间。双方合作期为 年 月月到合作期限,乙方将设备无偿赠送给甲方,设备所有权归甲方所有。 2、甲乙双方协议期内,甲方不得在本院另行购买安放、任何彩超及同类产品。如果在协议期间甲方有能力支付乙方彩超的购买费用,可在友好协商后甲方支付乙方彩超余款购买彩超,设备款全额付后乙方开具正式发票、销售合同及保修证明给甲方。 1、本协议生效后,任何一方不得擅自解除以上约定,若有一方违约将承担违约金万元人民币,并赔偿对方相应的损失。 2、本协议经甲、乙双方签字后生效,本协议一式二份,甲乙双方各执一份。其他未尽事宜,由甲、 年 月乙双方友好协商解决。 甲方: 乙方: 日期: 设备维修合同甲方:重庆科技学院乙方: 一、甲方委托乙方对进行维修,经双方协商,设备维修及现场服务达成以下合同内容: 二、维修清单列表。 三、维修期限。 自合同签订之日起,天内完成设备维修,且设备维修后的性能质量、技术标准等须达到我方指定标准。 四、验收标准。 维修验收应由供方、需方相关人员签字确认作为支付凭据,验收标准达到我方指定标准。 五、维修费支付方式。 设备维修验收合格后,由甲方在10各工作日内一次性支付给乙方。 甲方正常使用情况下,乙方免费保修期三个月。 七、其他约定事项1、2、3、 八、本协议未尽事宜由双方友好协商解决。 本协议一式叁份,用户、招标部门、维修单位各执一份。 甲方(盖章)乙方(盖章)。 设备维修合同2.甲方的义务为:当本合同范围内的办公设备发生故障时,应乙方的要求,于二十四小时内派技术工程师上门进行处理,并于合理期限内处理完毕交付乙方使用。办公设备的保养业务是指,有协议规定的期限内,甲方指定人员为乙方介绍打印机的使用、操作方法,提供技术咨询服务,对接受保养的办公设备进行定期清理、调整,排除机内因操作失误引起的非损坏性故障的有偿服务。 3.协议规定的保养期内,由于机内部件自然失效所引起的故障,甲方可免收排除故障的人工费、交通费以及配件费(不包括打印机易耗品,根据实际情况列出易耗品清单),人为的意外因素造成的损坏则不属于保养范围,甲方负责维修的故障范围包括正常使用之损坏、故障等,但不包括不可抗力引起的损毁;及人为故障或环境造成的损害如(水浸、电击、撞击、鼠液、自行拆修等)甲方将酌情适当收取配件费。 甲方(签名或盖章):____________。 乙方(签字或盖章):____________。 ____年____月____日。 设备维修合同甲方: 乙方: 甲方因工程施工需要,委托乙方对 林和xxa区 工程,地址:____区林和东路林和xxa区改造项目 的 柒 台施工升降机进行维修保养,直到工程完工。施工升降机生产厂家为____市____区xx公司,型号为c00 ,出厂编号为: 为明确双方权力义务,经双方友好协商一致,签订本合同,希共同遵守。 一、工程内容: 本工程的柒台施工升降机进行维保及资料。 二、付款方式: 维修保养费在当次维修结束时支付,维修费根据实际维修情况支付,维保资料费为( 元月台)。 三、甲乙双方责任: (一)甲方责任 1、甲方必须提供该柒台施工升降机的'出厂合格证复印件(盖产权单位章)、产品使用说明书。 2、甲方负责可靠有效的警戒线及安全检查,无关人员不准进入施工现场。 (二)乙方责任 1、乙方严格按照国家有关条例、规范及要求进行施工。 2、乙方不得在维修保养过程中随意损坏甲方设备和丢失零部件。 3、乙方必须保证质量、保证安全操作。 四、安全文明施工: 1、乙方必须教育好自己的工人严格执行操作规程,做好安防护措施,杜绝违章施工,对其操作人员做好条例劳动保护法所要求的防护用具配备和配戴。 2、设备维修保养前,乙方应对自己的操作人员进行安全技术交底并做好相关记录,甲方有权随时检查。 3、在设备维修保养时,乙方应指派一名全职安全负责人做好维修保养现场的安全工作。在维修保养过程中由于乙方的违章操作,处理不当,缺乏预见,管理不善等原因造成安全事故,均由乙方负责。 五、合同未尽事宜,双方协商解决。 六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 设备维修合同供方: 受理编号: 需方: 签订地点: 签订时间: 年 月 日 一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。 二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额 产品名称规格型号产品序号故障原因处理方法维修费零件费返程运费: 差旅费: 上门服务费: 合计人民币金额(大写): 五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。 六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。 七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。 八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。 九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。 十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。 十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执一份,传真件有效。 十二、其它约定事项:______________________________________________________。 供方单位名称(章) 需方单位名称(章) 单位地址:单位地址: 供方代表:需方代表: 电话传真: 电话传真: 开户银行:开户银行: 帐 号:帐 号: 纳税登记号:纳税登记号: 设备维修合同办公设备维修保养服务合同合同编号: 甲乙双方本着互惠互利的原则,通过友好协商签定以下办公设备保养/维护协议。 :(大写)人民币___元壹年。 1.地点:乙方实施上门保养地点为协议中办公设备使用所在地。 2.周期:打印机、一体机、传真机、复印机每月达检修,要提前与甲方协商; 3.保养报告:每次乙方在为甲方提供保养服务后,需现场向甲方如实反映办公设备的运转情况。 4.故障隐患:如乙方在为甲方提供办公设备保养时发现有故障隐患,需要维修或更换耗材和零配件,乙方需与甲方协商,由甲方决定是否进行维修或更换部件。 1.地点:乙方实施上门保养地点为协议中办公设备使用所在地。 2.时间: (1)每周一至周五9:00——17:30、星期六:9:00-12:00(不包括节、假日)为乙方执行本协议的标准时间,乙方在接到甲方维修要求电话后3个工作小时内派技术人员上门对本协议所签的年保机器进行免费维修保养(如需换耗材、零配件费用另计),不计次数。 (2)如甲方需要乙方在标准工作时间以外进行维修工作,甲方必须在上述的工作时间内提前通知乙方,否则,乙方有权拒绝甲方的要求。 3.在本协议所包括的办公设备出现故障后要及时通知乙方,并将出现故障的情况如实告知乙方,以协助乙方维修人员做出正确判断。 4.甲方故障通知后,乙方要在标准时间上门提供维修,如有特殊情况,乙方应及时通知甲方。 5.甲方办公设备故障严重,乙方无法在两日内修复时,乙方在维修期间要为甲方免费提供备用机。 6.甲方未经乙方同意不应自行维修或由未经乙方书面同意的第三方(设备供应商或直接代理商)进行维修。 7.更换部件: (1)机器零配件更换若可能会影响办公设备的功能、性能,乙方要在与甲方协商认同后进行。 (2)乙方为甲方提供的耗材及零配件必须保证为与设备同品牌原装耗材及零配件,如有特殊情况,乙方需在与甲方协商认同后更换耗材及零配件应用功能与技术指标相近的部件。 (3)更换耗材及零配件的费用由甲方承担,乙方有义务提供部件的报价,供甲方参考确认,甲方可以在经乙方书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。 (4)甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣未经乙方书面同意的第三方更换或拆卸耗材及零配件。 8.乙方为甲方更换的耗材及零配件在保修期内非人为损坏,乙方需为甲方免费更换、维修。如属于甲方使用不当或人为损坏时,耗材及零配件费用由甲方负责。 9.书面报告:在维修(耗材及零配件)工作完成后,乙方维修人员应向甲方提供书面报告,并由双方签字确认故障已被修复。 10.第三方面的雇佣,双方必须在得到对方书面批准后,使用被授权雇佣第三方(产品供应或直接代理商)执行乙方在本协议中的有关义务,否则,未被通知方有权单方面停止此协议的执行。 11.不予保修范围。 (1)因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏。 (2)因未经乙方同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。 12.本协议不涉及有关软件或网络支持服务。 1.双方同意在本合同执行过程中了解到的与双方有关的内容及数据或信息确认为机密。 2.双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。 3.甲方对其专有机密信息自行负责。 本协议经甲、乙双方签字盖章后生效,协议期限为______年_____月_____日至_______年______月_____日。 1.甲方在本协议签定日起七日内,付给乙方协议全款。 2.日常维修设备的费用应在维修完毕后七日内一次性付给乙方。 1.如果发生下列情况,甲、乙各方有权单方面立即终止本协议。 (1)在没有特殊原因的情况下,甲、乙双方有一方未能履行本合同的义务。 (2)未经甲方同意而私自更换办公设备耗材及零配件。 (3)更换部件时,未经甲方同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的耗材和零配件,乙方应退还甲方所付的耗材和零配件所有费用,并免费更换原装正品耗材和零配件,如果造成设备损坏,乙方要按市场价格进行赔偿。 (4)因甲方原因转卖、转让办公设备时,未经乙方同意将办公设备移出大厦而继续要求服务。 (5)未经乙方同意而拖欠乙方货款。 2.甲方违约而造成本协议的终止,乙方不退协议余额。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ _______年____月____日 _______年____月____日 设备维修合同供方:受理编号: 需方:签订地点: 签订时间:年月日。 一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。 二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额。 产品名称规格型号产品序号故障原因处理方法维修费零件费返程运费:。 差旅费: 上门服务费: 合计人民币金额(大写): 五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。 六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。 七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。 八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。 九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。 十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。 十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执一份,传真件有效。 十二、其它约定事项:______________________________________________________。 供方单位名称(章)。 需方单位名称(章)。 单位地址:单位地址: 供方代表:需方代表: 电话传真:电话传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 纳税登记号:纳税登记号: 设备维修合同住所:______________。 乙方(受托方):______________。 住所:______________。 一、维修的(设备名称/范围):______________。 二、维修设备的地点:______________省市区(乡/镇)。 设备名称需要维修的部位维修前的状态维修标准及要求备注。 (可以附件形式详细列明)。 四、维修费用及付款方式:______________。 1.本合同维修费用总额:______________人民币大写________元,小写________元。 2.上述合同总价包括但不限于:______________。 (1)乙方按照本合同约定提供维修服务费用及相关人员工资等费用。 (2)乙方维修设备所需要更换的零部件的费用和工具费用。 (3)乙方为履行设备维修服务而支出的全部差旅费、通讯费、食宿费、设备运输或者拆卸、装配等费用。 (4)乙方向甲方提供设备维修服务而应交纳的所有税费。 (5)乙方履行本合同应得的利润。 (6)乙方提供技术服务产生的费用。 (7)乙方履行本合同所需的其他必要费用。 除另有约定外,甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。 3.甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票支付服务费用。 4.付款方式为:______________。 (1)合同签订后_____工作日内支付合同总价款_____%。付款条件为:需要乙方出具收款收据、。 (2)乙方维修完毕后________工作日内支付合同总价款%。付款条件为:需要乙方出具收款收据、与合同总价款相对应的正式增值税专用发票、。 (3)维修设备质量保证期限届满________日后,支付剩余合同价款。 5.付款方式:银行承兑汇票或汇款等方式均可。 乙方银行账户信息如下:______________。 开户行:______________。 银行地址:______________。 户名:______________。 账号:______________。 6.若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任,则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。 五、维修期限:______________。 维修期限为天,从年月________日—年月________日(起始________日期可根据实际情况,由甲乙双方协商确定)。 六、维修零部件。 1.本合同项下维修零部件费用已包含在维修价款中。 2.维修所需零部件的规格要求:______________。 七、维修后的验收要求、标准及质量保证期限: 以国家及行业的质量标准为准(根据相关设备而定具体的验收要求及标准,可以附件形式予以详细约定。)。 质量保证期限:从乙方将维修设备交付甲方正常使用后个月内。 八、双方权利和义务: 1.甲方权利和义务: (1)对乙方进厂实施维修工作人员的工作进行监督;。 (2)收到乙方要求验收的通知后,组织验收工作。 (3)按照合同约定支付价款。 2.乙方权利和义务: (5)乙方对维修过程中安全问题负全部责任。维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故,由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。 (6)乙方应当对设备维修过程中发现的其他问题及时处理并立即告知甲方。 (7)乙方应当对于维修期间知悉的甲方的商业秘密、专有技术或者设备专利承担保密义务。未经甲方同意,不得自己使用或者许可他人使用。 (8)乙方维修设备在质量保证期内出现质量问题的,负责无偿重新维修。 九、安全措施: 1.乙方应设专职安全员,对整个维修过程进行安全监督检查,在设备维修中始终坚持“安全第一、预防为主”的原则,保证维修工作安全进行。 2.乙方维修过程中每发生一次违章维修的情形,将按甲方的相关安全管理制度对乙方进行考核,考核款项作为乙方应当承担的违约金,从应付乙方的维修费中扣除。 3.乙方必须建立规范、科学的安全管理制度,采取有效措施保证维修工作安全、文明进行。 4.乙方对于进入现场的人员,应加强安全管理,并接受甲方安全监督,杜绝一切人身事故和设备事故的发生。如自身原因发生各种安全事故,所造成的经济损失均由乙方负责。 十、违约责任: 1.乙方不得以任何理由延误维修期,如乙方延误维修期限的,每延误一天向甲方支付合同总价%的违约金;违约天数超过天的,甲方有权单方解除本合同,乙方已经完成的维修量按照其价值的20%进行结算,其余视为对甲方的违约赔偿。 2.乙方须对维修内容的质量负责,如果乙方没按甲方提出的技术要求和维修规范进行维修或者在维修质量保证期内出现质量问题的,所造成的重新维修和补救费用由乙方自负,若对甲方造成损失由乙方负责赔偿。 3.设备维修完毕投入运行后,如果因为维修工作的原因造成重大安全事故或者安全问题,乙方支付甲方合同总价%的违约金,该违约金不足以弥补甲方损失的,乙方按照给甲方造成的实际损失进行赔偿。 4.维修期间,因乙方原因未完成维修内容的,甲方有权另行委托第三方进行维修,所产生的费用及给甲方造成的损失都由乙方承担。 5.乙方应严格按照甲方要求及合同约定内容进行维修,未经甲方同意,不得漏项、缺项。如果发生漏项、缺项,扣除该项目的维修费用外,向甲方支付合同总价%的违约金。 6.维修过程中发生甲方原有设备损坏、零部件丢失等,给甲方造成损失,乙方按原价陪偿。 7.本合同一经签订,乙方不得无故解除。如乙方无故解除合同,应当承担给甲方造成的一切损失。 8.未经甲方同意,乙方不得分包或转包本合同的维修内容,否则,甲方有权解除合同,并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。 9.乙方违法本合同其他约定给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。 甲方:______________乙方:______________。 设备维修合同发包方: 承包方:xxx销售中心。 双方经友好协商,就xxx公司电脑、打印机、复印机及外围设备的维护、保养事宜,达成协议如下: 1、承包方本着全心全意为客户服务的宗旨,在本协议生效后即对发包方的设备实施检查、保养,并建立设备资料。 2、承包方在服务期间派往发包方的技术人员在服务前必须表明自己的身份(如出示名片),如发包对来人身份有疑问,可以先向承包方核实身份后再让技术人员保养设备。 3、承包方根据发包方设备使用的实际情况,每——周上门为设备进行检查、保养,发现问题及时解决。 4、承包方在接到发包方报修通知(电话或传真)后,应在约定(或规定)的时间内派技术人员前行发包方单位,及时的为其排除故障(发包方对维修时间与承包方约定为——小时)。 5、在维修过程中,如遇技术疑难问题,现场无法立即排除故障的,承包方技术人员应向发包负责人说明情况,然后提出合理的解决方案,在征得发包方负责人同意后实施排除故障。 6、如需更换设备零部件,承包方须提供预算费用及清单,经发包方负责人认可后方可实施更换。耗材及零部件费用由发包方另行支付。 7、承包方有义务向发包方单位提出设备使用与日常维护的合理化建议。 8、承包方向发包方提供特优的耗材及零部件,并送货上门。 9、发包方在合同期间如需增加设备,承包方有义务为其推荐性价比最好的设备。 1、发包方应将机器置于安全适宜的环境下工作,并做必要的清洁。 2、按照使用说明书的要求正确的操作设备。 3、保证设备不爱承包方以外的任何单位和个人进行修理、维护、改装、分解。 4、购买并使用与机器相匹配的耗材及配件,所需耗材及设备维修所需配件必须在承包单位选购。 5、对承包方提出的合理化使用建议合理采纳,避免造成故障。 6、对维护期间维修配件及耗材所发生的费用及时支付给承包方。 1、未按使用说明操作,而人为引起的故障或损坏。 2、接受承包方以外的单位或个人进行的维修、维护、改装、分解。 3、使用承包方以外单位的不正宗耗材导致的故障。 1、在本协议签定之日,发包方应向承包方一次性支付全年的维护费共计人民币——元。维护设备包括:台式办公电脑——台、激光打印机——台、彩色喷墨打印机——台、复印机——台(计数器为——)。 2、如发包方在服务期内增加设备,维护费需双方协商解决。 3、如承包方违约,发包方有权要求退还全款,并终止合同。 4、如发包方违约,承包方有权终止合同,不退还已付的维护费。 5、如发包方对承包方的技术人员服务不满意,有权要求更换技术人员。 6、发包方如有特殊约定,请附加协议条款。经双方确认后实行。 关于本合同或执行本合同过程中所发生的争议,由双方协商友好的解决。如协议不成,双方同意提请南京市江宁区——_有限公司所在地法院裁决。 本合同有效期自——年——月——日起生效,到——年——月——日终止,合同到期后,发包方如需续签合同,请在合同终止前一个月内通知承包方办理续签合同的手续。 发包方: 承包方:xxx销售中心。 法定代表人(委托人)签名: 法定代表人(委托人)签名: 发包方盖章: 承包方盖章: 发包方单位地址: 承包方单位地址: 发包方联系电话: 承包方联系电话: 设备维修合同甲方: 乙方: 甲方与乙方就金鹰奥莱城监控设备维保服务协商一致,订立以下条款共同遵守。 三、维保内容: 1、每年对规定范围内所有监控设备定期检查、维修维护二次,每次巡检需填写完整的经用户签名的巡检记录一式两份,一份报保卫处查验,作为支付服务费的必要依据。 2、乙方保证在接报修后,保证在8小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的,乙方应在上述规定时间内免费提供备机供甲方使用,并在72小时内修复。 3、乙方接报时应及时填写维保确认单,署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间。维修工作完成时,应在服务确认单上署明到达现场时间、修复项目及时间、场地清理情况,并请报修人签字确认。 四、乙方的其他责任。 1、维修人员需挂牌工作,维护维修时,场地清洁工作由乙方负责。 2、乙方应严格遵守甲方各项规章制度,并对自己的安全负完全责任。 3、乙方不得损坏甲方财产,否则按损坏情况照价赔偿。 4、乙方对甲方包干维保设备承担保全责任,确保相关设备正常安全运行。更换下的所有已损部件应交回甲方物资设备处确认,未经许可不得自行处理。除已损部件外,未经甲方物资设备处许可,不得更换其他部件。 五、服务地点: 六、运输及交通费用负担:由乙方负担。 七、合理损耗及计算方法:无。 八、验收标准、方法及提出异议期限:维护维修后的监控设备必须保证能正常安全使用,或达到国家标准和行业规范规定,以及甲方招标文件要求的技术参数指标,方认定合格。 九、结算方式及期限:服务期满六个月,经考核服务质量达到双方约定要求,7个工作日内支付到总价款的40%;服务期满十二个月,经考核服务质量达到双方约定要求,7个工作日内支付到总价款的100%。 十、优先原则:在乙方严格履行合同条款,提供优质服务,甲乙双方合作愉快的前提下,甲方承诺在下一个维保周期选择乙方时,一年一评估适当优先选择乙方。 十一、违约责任: 1、乙方被投诉,不能在规定时间内修复故障或提供备机的,(经查情况属实的)或推迟服务24小时以上,每发生一次甲方在乙方维保包干费中扣减200元/次,同时甲方可以直接寻求其他途径解决问题,所需费用按实际发生金额(以票据为准)在乙方维保费中扣减。 2、乙方一个付费期(每六个月为一个付费期)内累计三次以上被投诉,经查情况属实,造成恶劣影响的`。甲方有权止付全部或部份服务费并终止服务合同。 3、甲方按合同规定期限按时支付服务费,逾期按应付款项的0.1%/天,向乙方支付违约金。 4、甲方报修人员报修时与接报人另行约定上门维修的服务时间,及甲方报修人员报修后,在约定时间内不派人到现场开门,又无法联系,造成乙方服务不及时的,不得视为乙方违约行为扣减服务费。 十二、免责条款。 1、因自然灾害、战争、特别恶劣天气等原因造成乙方维修人员不能按承诺时限到达现场,甲方对乙方不予处罚。 2、因雷击、火灾、供电事故、人为因素造成设备损坏,甲方另行按实支付维修费。 3、监控系统ups后备电源电池更换费用,甲方另行按实支付费用。 十三、维护保养安全。 1、乙方工程师在维护操作过程中严格按照安全规范操作,注意设备安全、人身安全和环境安全;未经学校同意,严禁操作其它设备。 2、未经学校保卫处同意,乙方工程师不得在校内进行动火、电焊等操作。如确实需要,经校保卫处同意,并由学校派员在场地内做好相应的安全措施后,方可施工。十四、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由经济仲裁委员会仲裁。 十五、甲方的上一期的邀标文件及卖方的投标文件作为合同的要件,与本合同具有同等法律效力,与本合同不符的以本合同为准。 十六、乙方账号信息。 甲方签字:联系电话: 乙方签字:联系电话: 合同签订日期:年月日 微信公众号搜索 说说网 ,再点击 关注 ,这样您就可以每天订阅到精典说说美文了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注。
|
上一篇:成长感悟类初中范文(19篇)
下一篇:二手房定金合同规定(精选15篇)